WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ для нужд ФГУП «НИИ командных приборов» Наименование: Ремонт котла ДКВР 20/13 с заменой труб конвективного пучка ...»

ФГУП «НИИ командных приборов» «УТВЕРЖДАЮ»

Российская Федерация, 198216, С-Петербург, Председатель закупочной комиссии

Трамвайный пр., д. 16

ФГУП «НИИ командных приборов»

тел. (812) 376-85-85, (812) 376-03-15

e-mail info@niikp.spb.ru

____________________/ С. А. Кузнецов /

« 27 »____июня____2012 г.

Реквизиты по ГПЗ _____________________

№ извещения 44/3910 Дата публикации « 28 » июня 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

Наименование: Ремонт котла ДКВР 20/13 с заменой труб конвективного пучка Вид закупки: Открытый одноэтапный конкурс ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Часть I. Сведения о закупке

1.1. Общие сведения о закупке

1.2. Порядок формирования цены договора (цены лота)

1.3. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом настоящей закупки.. 4  1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Часть II. Порядок проведения закупки

2.1. Права и обязанности Организатора и Участников закупки

2.2. Порядок подачи заявок на участие в закупке

2.3. Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

2.4. Описание порядка внесения дополнений в Документацию о закупке, переноса сроков окончания приема заявок

2.5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

2.6. Порядок предоставления обеспечения заявки



2.7. Обеспечения исполнения договора

Часть III. Заявка на участие в закупке

3.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке10  3.2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

.

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 1.1.1.

Заказчик закупки (Организатор закупки):

ФГУП «НИИ командных приборов».

1.1.2. Основание для проведения закупки:

Реализация Годового плана закупок ФГУП «НИИ командных приборов».

1.1.3. Основной документ, регулирующий процедуру проведения закупки:

Положение о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научноисследовательский институт командных приборов».

1.1.4. Уведомление об ограничении полномочий Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной Участникам закупочной процедуры в соответствии с Положением о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов»,) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

Доказательством победы в закупочной процедуре является соответствующее письмо в адрес Участника за подписью председателя закупочной комиссии.

1.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) 1). Включенные в стоимость Договора (лота) расходы определены в пункте 7 Информационной карты закупки.

2). Цена Договора сформирована на основании мониторинга рынка соответствующих товаров, работ, услуг.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ НАСТОЯЩЕЙ ЗАКУПКИ Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, определяются Техническим заданием на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящей Документации о закупке (приложение 4).

1.4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 1). Оплата товара, работ, услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств со счета ФГУП «НИИ командных приборов» на основании подписанных документов о приемке товара, работ, услуг и платежных документов Исполнителя.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

установлено проектом Договора, являющимся неотъемлемым приложением к настоящей Документации о закупке (приложение 5).

ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 2.1.1. Права и обязанности Организатора закупки 1). Права и обязанности Организатора закупки устанавливаются Положением о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов».

2). Иных прав и обязанностей Организатора закупки не устанавливается.

2.1.2. Права и обязанности Участников закупки 1). Права и обязанности Участника закупки устанавливаются Положением о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов».

2). Иных прав и обязанностей Участника закупки не устанавливается.

2.2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ Порядок подачи Участниками заявок на участие в закупке определяется Положением о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов».

2.3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Организатор закупки обязан своевременно ответить на любой официальный письменный запрос Участника, касающийся разъяснения закупочной документации, полученный не позднее установленного в ней срока. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно доводится Организатором закупки до сведения всех Участников, официально получивших закупочную документацию, без указания источника поступления запроса. Разъяснения закупочной (предквалификационной) документации носят справочный характер и не накладывают на Организатора (Заказчика) закупки никаких обязательств.

2.4. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ, ПЕРЕНОСА СРОКОВ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 1). До истечения срока окончания приема заявок Организатор закупки в порядке, определенном Положением о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научноисследовательский институт командных приборов», может по любой причине внести поправки в Документацию о закупке. Все Участники, официально получившие Документацию о закупке, извещаются Организатором об этих изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой официального письменного текста поправок. При этом Организатор закупки может перенести сроки окончания приема заявок.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

2). До истечения срока окончания приема заявок Организатор закупки в порядке, определенном Положением о закупке Федерального государственного унитарного предприятия «Научноисследовательский институт командных приборов», может по любой причине продлить этот срок.

3).Уведомление о продлении срока приема заявок незамедлительно и одновременно направляется каждому Участнику.

2.5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Оценка и сопоставление заявок осуществляется с применением следующих критериев:

–  –  –

Kai – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение участника»;

Kdi – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника закупки»;

Kgi – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Отрицательный опыт поставки продукции для Заказчика».

–  –  –

1. Оценка заявок по критерию «Ценовое предложение участника»

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника», определяется по формуле:

Rai = (Amax - Ai)/Amax * 100, где:





Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной документации;

Ai – ценовое предложение i–го участника закупки.

В случае если ценовое предложение участника закупки ниже установленной в закупочной документации начальной (максимальной) цены договора более чем на 30 %, заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 30 баллам.

При оценке заявок по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим признается предложение участника закупки с наименьшим ценовым предложением Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке победителя.

–  –  –

Для оценки заявок по критерию « Квалификация участника закупки » каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию « Квалификация участника закупки », определяется по формуле:

–  –  –

где:

Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Dni – значение в баллах присуждаемое закупочной комиссией i-ой заявке на участие в закупке по n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев.

Перечень подкритериев приведен в Таблице №1.

–  –  –

Члены закупочной комиссии выставляют по каждому n-ому подкритерию для каждой i-ой заявки место.

Для каждого места в документации устанавливаются баллы по местам в соответствии с данными Таблицы № 1 приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

–  –  –

Подкритерий «Опыт выполнения работ» оценивается исходя из анализа указанных в закупочной заявке: договоров; их количества; сроков действия; соответствия предмету проводимой закупки.

Подкритерий «Объем выполненных работ» оценивается исходя из анализа указанных в закупочной заявке: договоров; суммы; сроков действия; соответствия предмету проводимой закупки.

Подкритерий «Отзывы» оценивается исходя из анализа указанных в закупки заявке: отзывов; их количества; соответствия предмету проводимой закупки.

Подкритерий «Персонал» оценивается исходя из анализа указанных в закупочной заявке: действующего штатного расписания; расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за последний отчетный период, с отметкой о принятии; расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за последний отчетный период, с отметкой о принятии.

Подкритерий «Статус участника закупки» оценивается исходя из анализа указанных в закупочной заявке: документов подтверждающих статус изготовителя продукции или официального дилера изготовителя; документов подтверждающих членства в профессиональных отраслевых некоммерческих объединениях; документов подтверждающих членство в торгово-промышленной палате торговопромышленной палате РФ и территориальных подразделениях; документов подтверждающих соответствия системы менеджмента качества и производственных процессов поставщика требованиям международных стандартов ГОСТ ИСО серии 9001-2000.

3. Оценка заявок по критерию «Отрицательный опыт поставки продукции для Заказчика»

Для оценки заявок по критерию «Отрицательный опыт поставки продукции для Заказчика» каждой заявке выставляется значение от -100 до 0 баллов.

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Отрицательный опыт поставки продукции для Заказчика», определяется по формуле:

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

где:

Rgi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

D1i – значение в баллах присуждаемое закупочной комиссией i-ой заявке на участие в закупке по подкритерию «Наличие расторгнутых договоров с заказчиком».

D1i – значение в баллах присуждаемое закупочной комиссией i-ой заявке на участие в закупке по подкритерию «Наличие претензионной работы по заключенным договорам с Заказчиком».

Перечень подкритериев приведен в Таблице № 3.

–  –  –

Подкритерий « Отрицательный опыт поставки продукции для Заказчика» оценивается исходя из отрицательного опыта поставки для Заказчика. Отрицательным является опыт поставки с контрагентом в случае расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке или по решению суда с данным контрагентом в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением им своих обязательств по договору, в случае ведения претензионной работы по заключённым договорам, если претензии не оспариваются контрагентом, или в случае уклонения от заключения договора по результатам проведённых процедур закупок, в течение двух лет до момента проведения открытой закупки.

В случае, если у i –ого участника подавшего заявку на участие в закупке на поставку продукции не было опыта поставки продукции для заказчика, то по критерию « Отрицательный опыт поставки продукции для Заказчика» i –ой заявке присуждается 0 баллов.

–  –  –

1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.

2. Итоговый рейтинг i-ой заявки определяется как сумма произведений рейтинга j-ого критерия на коэффициент значимости j-ого критерия.

–  –  –

где:

Ri – итоговый рейтинг i-ой заявке.

3. Коэффициент значимости j-ого критерия представляет собой частное от деления значимости j-ого критерия на 100.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

4. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников закупки присваивается соответствующие номера – второй, третий и т.д.

При этом если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательное значение, то итоговый рейтинг i-ой заявки участника равняется 0 баллов.

Участник закупки, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается победителем закупки.

При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается заявке, набравшей наибольшее количество баллов по критерию « Квалификация участника закупки ». В случае равенства итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию « Квалификация участника закупки », предпочтение отдается заявке полученной ранее по времени.

2.6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ 1). Не установлен 2.7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 1). Не установлено ЧАСТЬ III. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 3.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ Заявка Участника подаётся отдельно по каждому Лоту.

Заявка Участника должна быть запечатана в конверт (пакет и т.п.), на котором должно быть указано наименование закупки (и Лота – в случае наличия нескольких Лотов в закупке), для участия в которой она представляется.

Заявка Участника закупки должна содержать следующие документы:

1). Опись документов, входящих в состав заявки по форме приложения № 1 к настоящей Документации о закупке;

2). Предложение для участия в закупке по форме, представленной в приложении № 2 к настоящей Документации о закупке.

3). Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (работы, услуги) по форме, представленной в приложении 3 к настоящей Документации о закупке.

4). Документы, подтверждающие правовой статус Участника закупки:

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

o выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня официальной публикации извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

для индивидуальных предпринимателей:

o выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня официальной публикации извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

–  –  –

o надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня официальной публикации извещения о закупке.

5). Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки.

Для юридических лиц: Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). Для иных лиц – доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки и подписанную Руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим Руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Руководителем Участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6). Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

7). Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям пункта 15 Информационной карты закупки, составленные в произвольной форме.

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ 1). Участник закупки описывает функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, количественные и качественные характеристики работ и услуг в соответствии с формой Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (работы, услуги).

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

2). Участник закупки заполняет все столбцы формы и не имеет права вносить изменения в форму, дополняя и исключая строки и столбцы.

3). В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Участник закупки прикладывает к заявке копии сертификатов и иных документов, подтверждающих соответствие закупаемой продукции (а также процессов ее производства, хранения, перевозки и др.) требованиям Документации о закупке.

–  –  –

Участник закупки (наименование Участника закупки), соблюдая требования Документации о закупке, включил в состав заявки на участие в ___________________________ (наименование закупки, лота) нижеперечисленные документы.

–  –  –

1. Участник закупки (для юридического лица):

1.1. Полное или сокращенное наименование юридического лица

1.2. Почтовый адрес

1.3. Место нахождения

1.4. Контактная информация (телефон, факс, электронная почта, контактное лицо)

1. Участник (для физического лица):

1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

2. Предлагаемые Участником закупки условия исполнения Договора:

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

Настоящим подтверждаем, что ____________________ (наименование Участника закупки) полностью соответствует требованиям, изложенным в Документации о закупке __________________________

(наименование закупки). Необходимые документы прилагаем.

4. Подтверждение о перечислении обеспечения заявки

Настоящим подтверждаем, что ____________________ (наименование Участника закупки) перечислил средства в обеспечение заявки в порядке, предусмотренном Документацией о закупке _________________ (наименование закупки). Необходимые документы прилагаем.

5. Срок действия заявки ____________________ (наименование Участника закупки) устанавливает следующий срок действия заявки:

–  –  –

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

Участник закупки, изучив Документацию о закупке __________________________ (наименование закупки), предлагает выполнить работы со следующими характеристиками:

–  –  –

1.1. Предметом настоящего открытого запроса предложений является подбор подрядной организации для выполнения работ по Ремонту котла ДКВР 20/13 с заменой труб конвективного пучка, расположенного в котельной по адресу СПб, Автомобильная ул., д. 6.

1.2. Стоимость выполнения работ, рассчитанная подрядчиком, должна включать в себя страхование, материалы, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.3. Обоснование стоимости работ должно сопровождаться сметным расчетом, выполненным на основании ТЗ, с использованием сметно-нормативной базы РССЦ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с пересчетом в цены, действующие на момент подачи заявки на участие в процессе закупки.

1.4. Сведения о валюте: российский рубль.

1.5. Срок выполнения работ с июля 2012 г. по сентябрь 2012 г.

2. Требования к производству и качеству работ

2.1. Работы должны выполняться Подрядчиком в полном объеме в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, техническим заданием и графиком производства работ.

2.2. Подрядчиком должна вестись необходимая исполнительская документация, согласно действующим техническим регламентам и СНиП.

2.3. Работы проводятся на действующем предприятии без остановки производства, расположенного на участках опытного производства, поэтому в ППР должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие негативное воздействие на производственные процессы.

2.4. Участник не имеет права самостоятельно изменять перечень, объем выполняемых работ, сроки выполнения работ.

2.4. Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям российских стандартов, иметь соответствующие действующие сертификаты, сопровождаться технической документацией на русском языке.

2.5. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих технических регламентов и СНиП.

2.6. Все работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

2.7. Производство строительных работ, в том числе перемещение мусора и материалов осуществляется на основании согласованного Заказчиком проекта производства работ без использования лифтов.

2.8. Не допускается складирование материалов на лестничных площадках.

2.9. Систематически производить вывоз мусора и его утилизацию в соответствии с нормами и требованиями законодательства РФ.

2.10. Беспрепятственный проход и работа сотрудников предприятия должны осуществляться в соответствии со следующими мероприятиями:

За 3 календарных дня необходимо представлять заявки на проезд автотранспорта, завоз материалов подрядными организациями на территорию предприятия;

Заявки на проход сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия необходимо представлять за 3 календарных дня до начала работ.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

Полная замена труб конвективного пучка парового котла ДКВР 20/13 производится в связи с износом труб, произошедшем в результате длительной эксплуатации данного котла.

Ремонтные работы производятся согласно технической документации на паровой котёл ДКВР 20/13.

Демонтируется стальная обшивка котла в районе конвективного пучка труб. Там же производится снятие изоляционной стенки сотелитовых плит. Демонтируется изоляционный слой в виде кладки из шамотного кирпича. Затем снимается слой асбестового картона.

После чего производится полная замена дефектных труб конвективного пучка на новые.

Далее производятся восстановительные работы изоляционного слоя асбестового картона, кладки из шамотного кирпича и стенки из сотелитовых плит, после чего завершающим этапом монтируется стальная обшивка котла в районе конвективного пучка труб.

–  –  –

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт командных приборов», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Мкртычяна А.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Наименование организации», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице, действующего на основании, с другой стороны, именуемые так же стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту – (далее – Работы) для Объекта по адресу: (далее – Объект), которые подлежат приемке и оплате Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, определен сметой.

2. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена соглашением сторон на основании сметы и составляет на момент подписания договора рубль(ей)

–  –  –

2.2. В общую стоимость работ не входят расходы на оплату услуг третьих лиц (технадзор и т.п.), если их привлечение осуществляется по инициативе Заказчика.

2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс по настоящему договору в размере 50% от суммы договора рубль(ей) (сумма прописью), в том числе НДС (18%) – рубль(ей) (сумма прописью) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

2.4. По взаимному соглашению сторон возможны дополнительные авансовые выплаты.

2.5. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

2.6 Исполнитель при получении от Заказчика предоплаты (полной или частичной оплаты) обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на полученную сумму с НДС в соответствии с НК РФ.

2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру не позднее 5 дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

2.8 Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика за вычетом авансовых платежей, согласно представленных документов справки о стоимости выполненных работ и акта о приемке выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.9. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора, является твердой (фиксированной).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала оказания услуг не позднее 10 дней с момента подписания Договора

–  –  –

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ при условии выполнения Заказчиком к моменту начала работ следующих своих обязательств по Договору:

перечисления авансового платежа в соответствии с п.2.3. настоящего Договора;

передачи Подрядчику фронта работ в полном объеме по Акту (Приложение №1 к настоящему Договору) в соответствии с п.4.1.5. Договора;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1. Принимать выполненные работы и подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ в порядке и сроки установленные договором.

4.1.2. Оплачивать выполненные работы в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.3. Предоставить Подрядчику фронт работ и строительную площадку в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора по акту (Приложение № к настоящему Договору) и обеспечить электроснабжение Подрядчика в объеме, необходимом для производства работ.

4.1.4. Обеспечить своевременное финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для размещения персонала Подрядчика, осуществляющего выполнение работ, и для хранения оборудования и материалов.

4.1.6. Предоставлять Подрядчику все сведения, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.

4.1.7. Выделить для решения оперативных вопросов своего уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора.

4.1.8. Не распространять и не передавать третьим лицам информация, представляющую собой коммерческую тайну Подрядчика.

4.2. Подрядчик обязан:

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

4.2.2. Выполнять указания и распоряжения Заказчика, относящиеся к предмету настоящего Договора.

4.2.3. Немедленно предупреждать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих своевременному и качественному выполнению работ. Если в ходе выполнения работ по договору возникает необходимость в проведении дополнительных работ, которые стороны не могли предусмотреть при заключении Договора, и в связи с этим повышении стоимости и/или срока их выполнения, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. При этом стороны согласовывают изменение объемов работ, сроков их выполнения и стоимости в дополнительном соглашении к настоящему договору. Если Стороны не пришли к соглашению, Заказчик вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненной работы.

4.2.4. Во время проведения работ по настоящему договору выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

4.2.5. Не распространять и не передавать третьим лицам информацию, представляющую собой коммерческую тайну Заказчика.

4.2.6. По окончании работ передать строительную площадку, свободную от материалов и оборудования Подрядчика Заказчику.

4.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. В этом случае Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.8. До подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ подрядчик обязан выполнить в присутствии заказчика испытания объекта ремонта.

4.2.9. Сдать результат выполненных работ Заказчику.

4.3. Права сторон:

4.3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и качества выполняемых работ условиям Договора. Заказчик при этом не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. При досрочном выполнении Подрядчиком обусловленных договором работ Заказчик вправе принять досрочно результаты работ.

4.3.2. Подрядчик вправе, при согласовании с Заказчиком, привлечь для выполнения работ по настоящему договору субподрядные организации, самостоятельно определяя свои взаимоотношения с ними. Ответственность за качество и сроки выполняемых работ субподрядными организациями перед Заказчиком несет Подрядчик.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами.

5.2. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.5. При обнаружения Заказчиком в течение срока, указанного в п.5.3. настоящего Договора, недостатков (дефектов) в результате выполненных Работ, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и вызывает представителей Подрядчика для составления Акта. В случае неприбытия уполномоченных представителей Подрядчика, Акт составляется Заказчиком единолично.

5.6. Подрядчик обязуется за свой счет и на свой риск устранить возникшие по его вине недостатки и дефекты результатов выполненных Работ по Договору, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты составления Акта, если иные сроки не будут согласованы Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору

5.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.6. Договора, Заказчик вправе самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) устранить выявленные недостатки (дефекты) выполненных Подрядчиком работ по Договору, а также осуществить замену дефектных материалов и комплектующих, использованных Подрядчиком при выполнении работ по Договору, с последующим предоставлением Подрядчику счета на возмещение затрат, а также копий финансовых и иных документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

5.8. В случае, указанном в п.5.6. Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним расходы в сумме, указанной в счете Заказчика, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения от Заказчика соответствующего счета и копий финансовых и иных документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик извещает в письменной форме Заказчика (либо его представителя) о времени освидетельствования скрытых работ за 3 (три) дня. В случае получения мотивированных замечаний Заказчика по качеству скрытых работ Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в разумный срок и повторно вызвать последнего для освидетельствования скрытых работ.

6.2.Акты освидетельствования скрытых работ составляются в 3 (трех) экземплярах, 2 (два) из которых передаются Заказчику.

6.3.Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Подрядчика акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику оформленный (подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью) акт сдачи - приемки выполненных работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки выполненных работ, в противном случае работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в 5дневный срок с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.5. Заказчик оплачивает только фактически выполненные работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

8.ФОРС - МАЖОР

8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие действия стихийных сил природы, а также принятие органами власти и управления нормативных актов, запрещающих определенные виды деятельности), непосредственно влияющих на исполнение сторонами обязательств по договору, сроки исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

8.2. Стороны обязаны незамедлительно, не позднее двухдневного срока, известить друг друга о начале и окончании действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.2.1. По соглашению сторон путем подписания соответствующего соглашения.

9.2.2. Сторонами в одностороннем порядке по основаниям п.п. 4.2.3. Договора.

9.2.3. Заказчиком, если Подрядчик задерживает выполнения своих обязательств по собственной вине.

9.2.4. Подрядчиком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.3. В случае одностороннего расторжения Договора, инициативная Сторона письменно уведомляет другую сторону о расторжения Договора с указанием оснований расторжения. Стороны в течение 10 банковских дней обязаны завершить расчеты по договору.

9.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно - дополнительными cоглашениями, подписанными сторонами.

9.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами.

9.6. Споры по настоящему договору, оставшиеся не урегулированными путем двусторонних переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического и почтового адреса, банковских реквизитов не позднее трех дней с момента их изменений.

9.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.10. «Заказчик» обеспечивает доступ сотрудников «Подрядчика» на территорию предприятия в соответствии с требованием Постановления правительства РФ №63 от 6 февраля 2010 г.

–  –  –

Документация о закупке для нужд ФГУП «НИИ командных приборов»

Учитывая специфику пропускного режима предприятия «Заказчика», «Подрядчик» обязан заблаговременно предоставить «Заказчику» списки работников с указанием паспортных данных.

–  –  –

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ФГУП «Научно-исследовательский институт «Наименование организации»

командных приборов»

198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр. д16 Р/с.40502810536000000056 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург БИК 044030704 К/с.30101810200000000704 ИНН/КПП 7805005950/783450001

Похожие работы:

«Темперамент и будущая профессия Вы, наверное, уже слышали о четырех основных типах темперамента – холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Темперамент считается врожденным свойством человека, связанным с особенностями его нервной системы. Потому скорректировать свой темперамент дос...»

«Приложение к свидетельству № 60658 Лист № 1 об утверждении типа средств измерений Всего листов 5 ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Системы видеофиксации нарушений правил парковки "Автопатруль Стоянка" Назначение средства измерений Системы видеофиксации нарушений правил парковки "Автопатруль Стоянка" (...»

«ШШ і і ! H i Г и А 1401813 й НСТй Т ї і ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМКЬІХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ П репринт 12-4 3. П. Бадовский, А. А. Ключников, А. Э. Меленевский, Ю. В. Морозов...»

«ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ водяной, К-160, стандартного реагирования, 68°С, 93°С, 141°С TY5251 (ELO-231B) – с плоской розеткой, TY5151 (ELO-231B) – с вогнутой розеткой, TY5851 (ELO-231B) – с вогнутой розеткой, SPRINKLER MODEL TY5251/5151, TY5851 pendent/upright t...»

«Хироми Шинья О ВРЕДЕ "ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ" или как прожить до 100 лет, не болея? "СОФИЯ" 2007 год. Вы считаете, что ведёте так называемый "здоровый образ жизни"? Вы изнуряете себя спортом? Неукоснительно соблюдаете диету, уп...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" УТВЕРЖДАЮ Директор Института наук о Земле _ В.Ю. Хорошавин _ 2016 г. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Учебно-методический комплекс для студентов на...»

«1 Цены на банные печи, газовые горелки и дополнительное оборудование (2013) Габариты размеры Масса Цена Наименование (ш*д*в) мм кг в рублях Печь П-20ГТ 539*627*800 85 10200 Каменка 5 мм Печь П-20ГТ/Т 539*627*800...»








 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.